Уведомить о невозможности исполнить встречное обязательство нужно в письменной форме

20 июня 2017 740
То, что заказчик не полностью внес предоплату, не освобождает подрядчика ответственности за просрочку работ, если он не отправил письменное уведомление.

Две компании заключили договор на поставку и монтаж дверей. По условиям сделки заказчик должен был внести аванс. Из-за того, что он внёс только половину оговоренной суммы, подрядчик не приступил к исполнению договора. Заказчик потребовал неустойку. Суды двух инстанций посчитали, что подрядчик не виноват в просрочке выполнения работ и отказали во взыскании с него неустойки. Кассация с таким выводом не согласилась. 

Суд указал, что неполное внесение предоплаты заказчиком  не освобождает подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ.  Подрядчик при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок, обязан направить уведомление о приостановлении работ заказчику и до получения от него указаний приостановить их исполнение (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Такое уведомление нужно делать в  письменной форме. Подрядчик этого не сделал, поэтому суды ошибочно освободили его от ответственности. Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение. 

Источник : постановление АС Северо-Западного округа от 23.05.2017 по делу № А56-16332/2016

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль