Нарушение сроков двумя сторонами делит вину пополам

20 апреля 2017 161
Заказчик передал подрядчику документы с задержкой. Подрядчик не предупредил заказчика, почему не выполнит работы в срок. Суд решил, что нарушение сроков произошло по вине обеих сторон.

Стороны заключили договор на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Заказчик обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика неустойку по договору. Основание – подрядчик нарушил сроки выполнения работ.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования частично – уменьшили размер неустойки. Суды исходил из наличия просрочки кредитора и вины кредитора.

Кассация поддержала выводы судов –– суды первой и апелляционной инстанций правомерно уменьшили размер ответственности подрядчика. Суд пришел к выводу, что нарушение сроков выполнения работ по договору произошло по вине обеих сторон: заказчик передал исходных данных надлежащим образом – с задержкой; подрядчик не мог приступить к проектным работам до фактической передачи объектов, поскольку не имел легального доступа; заказчик передал объекты в нарушение календарного графика; заказчик нарушил сроки согласования проектной и рабочей документации; подрядчик не предупредил заказчика о причинах, из-за которых работы не выполнит в срок.

Источникпостановление АС Западно-Сибирского округа от 09.03.17 по делу № А75-7039/2016

Читайте в журнале «Арбитражная практика для юристов» во II полугодии 2017 года
    Хочу прочесть!


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-62265 от 03.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль