Неустойку, выплаченную третьим лицам, взыскать с заказчика как убытки нельзя

26 января 2016 709
Заказчик многократно вносил изменения и дополнения в проектно-сметную документацию, а также допускал просрочки при оплате выполненных работ. В результате подрядчик не смог сдать готовый объект в срок и обратился в суд.

Общество (подрядчик) заключило контракт с муниципальным учреждением (заказчик) на реконструкцию объекта. Для исполнения контракта общество закупало строительные материалы у поставщиков. В процессе исполнения контракта заказчик многократно вносил изменения и дополнения в проектно-сметную документацию, а также допускал просрочки при оплате выполненных работ. В результате подрядчик не смог сдать готовый объект в установленный срок. При этом подрядчику пришлось выплатить 6,3 млн руб. неустойки по договорам с поставщиками за нарушение срока оплаты материалов. По мнению подрядчика, вина в задержке выполнения работ полностью лежит на заказчике. В связи с этим подрядчик решил через суд взыскать с заказчика сумму выплаченной поставщикам неустойки в качестве убытков.

Позиция первой инстанции: подрядчик вправе взыскать все убытки, вызванные неоказанием содействия заказчиком.

Позиция апелляции и кассации: выплаченная неустойка является реальными расходами подрядчика.

Позиция ВС РФ: взыскать с заказчика неустойку, уплаченную третьим лицам в качестве убытков, нельзя.

В итоге Верховный суд РФ отменил все акты судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении требований подрядчика.

Читайте подробнее

Анонсы будущих номеров

    Стать подписчиком


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Академия юриста компании


      Самое выгодное предложение

      Смотрите полезные юридические видеолекции

      Смотреть видеолекции

      Cтать постоян­ным читателем журнала!

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией


      Рассылка




      © Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2017

      Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
      о том, как выиграть спор в арбитражном суде

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».

      
      • Мы в соцсетях

      Входите! Открыто!
      Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль