Банковская гарантия как условие взаиморасчетов подрядчика и заказчика

368
Если стороны договора подряда привязали момент оплаты работ к предоставлению подрядчиком банковской гарантии, подрядчик должен исполнить это условие. Иначе заказчик вправе приостановить оплату.

Если стороны договора подряда согласовали право заказчика приостановить оплату работ в случае непредоставления подрядчиком банковской гарантии, такое положение является правомерным и соответствует принципу свободы договора.

В договоре строительного подряда установили связь между оплатой и предоставлением банковской гарантии

Компания (подрядчик) и общество (заказчик) заключили договор строительного подряда. Согласно договору подрядчик обязался предоставить заказчику в обеспечение исполнения своих гарантийных обязательств безотзывную банковскую гарантию на период гарантийного срока. Также стороны закрепили в договоре положение о том, что в случае непредоставления такой банковской гарантии заказчик вправе приостановить расчеты по договору независимо от наступления сроков платежей.

О подряде:

Суды удовлетворили требование подрядчика к заказчику об оплате работ

Подрядчик не предоставил банковскую гарантию. В свою очередь заказчик не стал оплачивать выполненные работы. Тогда подрядчик обратился в суд для взыскания задолженности по оплате.

Суды трех инстанций удовлетворили требования подрядчика. Они пришли к выводу, что подрядчик надлежащим образом выполнил работы по договору, и заказчик принял их. Соответственно такие работы подлежат оплате.

При этом апелляция подчеркнула, что условие договора о праве заказчика приостановить расчеты при непредоставлении подрядчиком банковской гарантии не может считаться согласованным, поскольку определение срока путем указания на событие, которое не отвечает признаку неизбежности, не соответствует положениям ст. 190 ГК РФ.

Подрядчик нарушил условие договора, заказчик имел право приостановить оплату работ

Однако Верховный суд не поддержал нижестоящие инстанции, указав следующее (определение ВС РФ от 25.08.2016 по делу № А11-352/2015). Предусмотренный ст. 711 ГК РФ порядок оплаты работ (после окончательной сдачи результатов) применяется лишь в случаях, когда соглашением сторон не установлено иное. В данном случае стороны согласовали иное условие, связав срок исполнения обязательства по оплате работ с моментом предоставления подрядчиком банковской гарантии. Данная банковская гарантия направлена на обеспечение надлежащего исполнения компанией подрядных гарантийных обязательств.

Следовательно, имущественный интерес заказчика, который настаивает на проведении расчетов после предоставления банковской гарантии, заключался в использовании не противоречащего закону способа минимизации собственных предпринимательских рисков по устранению выявленных в течение гарантийного срока недостатков. Этот интерес общества является правомерным и подлежит судебной защите.

Подрядчик не возражал против связи между предоставлением банковской гарантии и оплатой работ

Кроме того, подрядчик на стадии подписания договора не заявил каких-либо возражений по поводу условия о праве заказчика приостановить расчеты при непредоставлении банковской гарантии. Компания заключила сделку на таких условиях, действуя своей волей и в своем интересе. Данные условия основаны на принципе свободы договора.

Следовательно, суды безосновательно не применили фундаментальный принцип свободы договора к правоотношениям подрядчика и заказчика, ни один из которых не являлся экономически слабым в указанных отношениях, при том, что оба лица имели возможность влиять на содержание договора. Требующий платежа подрядчик, не предоставивший банковскую гарантию, по существу, нарушил экономический интерес заказчика, который не является профессионалом в сфере капитального строительства и имеет правомерные ожидания получить обеспечение.

При этом суды не установили ни наличие в действиях заказчика признаков злоупотребления правом, ни непропорциональности неисполненных обязательств (по оплате работ и по предоставлению обеспечения).

Из определения Верховного суда РФ:

«Согласно договору подрядчик предоставляет заказчику в обеспечение исполнения принятых по данной сделке гарантийных обязательств безотзывную банковскую гарантию на период гарантийного срока. В договоре подряда закреплены положения о том, что в случае непредоставления подрядчиком упомянутой банковской гарантии заказчик вправе приостановить расчеты по договору независимо от наступления сроков платежей; в этом случае заказчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по договору.

... В рассматриваемом случае договором подряда определена процедура устранения подрядчиком недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Договором предусмотрено, что при неустранении недостатков в порядке, согласованном сторонами, заказчик вправе устранить их самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций и затем отнести все возникшие расходы и издержки на подрядчика. При невозмещении подрядчиком названных издержек и расходов требования заказчика подлежат удовлетворению за счет банковской гарантии.

Таким образом, упомянутая в договоре подряда банковская гарантия направлена на обеспечение надлежащего исполнения компанией подрядных гарантийных обязательств».

По материалам рубрики «Обзор арбитражных споров», № 10, 2016 г.

Читайте на тему



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Академия юриста компании


Самое выгодное предложение

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть видеолекции

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Арбитражная практика для юристов» –
о том, как выиграть спор в арбитражном суде

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Арбитражная практика для юристов».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль